工程质量检测委托合同

工程质量检测委托合同（精选16篇）

工程质量检测委托合同 篇1

　　最新工程质量检测委托合同

　　委托方：_________________ (以下简称甲方)

　　服务方： _________________(以下简称乙方)

　　项目名称：_________________

　　根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：某某县枣乡街以西，文化南路以南 施工单位项目负责人： 联系电话: 建设单位：某某县安居服务中心

　　建设单位项目负责人： 联系电话: 监理单位： 项目总监： 系电话: 建设(监理)单位见证员： 联系电话: 送样员：杨某某 联系电话: 报建面积： (平方米)

　　二、检测服务范围及时间

　　1、见证取样检测：

　　(1)水泥物理力学性能检测;

　　(2)钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;

　　(3)建筑用砂常规检测;

　　(4)建筑用卵石、碎石常规检测;

　　(5)砼强度检测;

　　(6)砂浆强度检测;

　　(7)简易土工试验;

　　(8)混凝土掺加剂检验

　　2、主体结构检测

　　(1)混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;

　　(2)钢筋保护层厚度检测;

　　(3)混凝土预制构件结构性能检测;

　　(4)后置埋件的力学性能检测。

　　3、其他某某县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

　　4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。

　　三、检测项目及方法

　　按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

　　四、检测费用

　　检测费用按某某县人民政府收费管理办公室颁发的《某某县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：

　　每次委托按实收取 记账形式

　　五、相关权利与义务

　　甲方义务：

　　1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

　　甲方权利：

　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。

　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　乙方义务：

　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

　　2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

　　4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

　　乙方权利：

　　根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、检测标准

　　1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

　　2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

　　3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　九、补充说明：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

工程质量检测委托合同 篇2

　　委托方： (以下简称甲方)

　　服务方： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对其开发建设(承建)的 进行检测，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程质量检测事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工程检测范围：

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 中标通知书;

　　2、投标函及其附录;

　　3. 专用合同条款及其附件;

　　4. 通用合同条款;

　　5、工程检测与相关服务规范

　　6、已标价的工程量清单

　　7、图纸

　　8. 附录，即：

　　附录A 相关服务的范围和内容

　　附录B 甲方派遣的人员和设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、质量要求

　　工程检测质量符合符合国家现行相关规范标准的规定及其他与项目有关的国家现行的建设标准、规范、规程及相关文件标准。

　　五、检测项目负责人

　　检测项目负责人：

　　身份证号码： 。

　　六、签约合同价与合同价格形式

　　暂定签约合同价为(大写)： 整(￥ 元)。

　　1、具体检测内容及抽检数量，详见招标文件;

　　2、合同价格形式为系数包干价格 。

　　市政工程上限系数： %;

　　检验试验费计算公式：检验试验费=建设工程检验试验费计费基数×中标报价系数

　　本项目检验试验费计费基数(分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计)暂按： 元作为合同价计费基数，此项目的检验试验费计费基数最终以竣工验收合格后经审计的结算金额中的计费基数(分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计)为准。

　　七、双方承诺

　　1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。

　　2. 乙方向甲方承诺：

　　(1)按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

　　(2)按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。

　　3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间： 。

　　2. 订立地点： 。

　　3、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　4、合同生效：本合同自 双方签字盖章 生效。

　　5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，双方各执 份。

　　甲方： 乙方：

　　住所： 住所：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　法定代表人或其委托代理人

　　(签字或盖章)： . 法定代表人或其委托代理人

　　(签字或盖章)： .

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 账号：

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子信箱： 电子信箱：

工程质量检测委托合同 篇3

　　合同编号：__________

　　委托方：______________________________(以下简称甲方)

　　服务方：__________建设工程质量检测中心(以下简称乙方)

　　项目名称：____________________________________________

　　乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：______________________________

　　施工单位：______________________________

　　施工单位项目负责人：____________________

　　联系电话：______________________________

　　检测报告提交对象：______________________

　　联系电话：______________________________

　　报建面积：____________________(平方米)

　　二、检测服务范围及时间

　　见证取样检测：1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检测;5.砼强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料(粉煤灰)检验;9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料(强度)检测

　　主体结构检测：1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;3.砼楼板厚度检测;4.砌体基本力学性能检测

　　说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。

　　三、合同单价

　　1.本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;

　　2.本次各项检测费用合计约为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。

　　四、付款方式

　　1.甲方需在检测前预付总检测费用的____%-____%预付金为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。

　　2.其他的付款方式如下

　　主体工程结束付_______整，剩余款项所有报告全部提交一次性结清。

　　五、相关权利和义务

　　甲方义务

　　1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2.定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

　　甲方权利

　　1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　乙方义务

　　1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

　　2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

　　4.提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

　　乙方权利

　　根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、检测标准

　　1.甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

　　2.甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

　　3.各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。

　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　甲方：____________________(签字盖章)　乙方：_____________________(签字盖章)

　　法定代表人：__________________________　法定代表人：___________________________

　　联系电话：____________________________　联系电话：_____________________________

　　传真：________________________________　传真：_________________________________

　　地址：________________________________　地址：_________________________________

工程质量检测委托合同 篇4

　　甲方(委托方)

　　乙方(检测方)

　　学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园 结构类型： 框架 建筑面积：11658平方米

　　施工单位： 南通大辰建设集团 监理单位：如皋市规划设计院 鉴证人员：汤友云

　　工程监督注册号： 工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北 建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅 电话：

　　二、检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测

　　三、检测程序

　　1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

　　2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。

　　3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。

　　四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：

　　1、工程竣工验收结束后一次性结清。

　　2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

　　2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

　　3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。

　　4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

　　5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

　　6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。

　　7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。

　　8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。

　　9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　六、乙方的权利和义务

　　1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。

　　2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。

　　4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

　　5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。

　　6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。

　　七、违约责任、

　　1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

　　八、附则

　　1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。

　　2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程质量检测委托合同 篇5

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 委托检测内容及价格

　　2.结算方式：

　　如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_本合同综合单价)

　　第二条 委托检测时间

　　1.委托开始时间： 年 日(具体以甲方项目实际开工时间为准);

　　2.委托结束时间： 年 月 日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);

　　3.委托期限： 日历天(具体以实际工期为准)。

　　第三条 质量要求

　　1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

　　2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。

　　3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。

　　第四条 付款方式

　　1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%;

　　4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。

　　5.特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。

　　6.乙方收款账户信息如下：

　　账户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　第五条 双方职责

　　(一)甲方责任

　　1.负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。

　　2.所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。

　　3.送检样品数量及规格必须符合规范要求。

　　4.现场检测项目必须充分做好自检。

　　5.对乙方负有管理、监督的责任。

　　6.甲方负责检测所需的电源。

　　7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。

　　(二)乙方责任

　　1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。

　　2.检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。

　　3.检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。

　　4.检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。

　　5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

　　6.对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。

　　7.乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

　　第六条 违约责任

　　1.乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

　　2.若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款约定承担违约责任。

　　3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付 元至元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。

　　4.本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。

　　5.非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。

　　第七条 解决纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。

　　第八条 权利保证

　　乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

　　第九条 禁止商业贿赂

　　1.在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。

　　2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。

　　第十条 合同生效

　　1.本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。

　　2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程质量检测委托合同 篇6

　　总承包单位：_________________(以下简称“甲方”)

　　分承包单位：_________________(以下简称“乙方”)

　　甲方通过考核，选择乙方承担根据《中华人民共和国产品质量法》、《建筑工程质量管理条例》以及国家、当地政府、有关部门关于工程质量方面的法律、法规，规定，结合甲方质量管理的有关规定，为保证分包工程质量，经甲乙双方协商一致达成如下工程质量保证合同书：

　　1、开工前，甲方向乙方进行技术交底介绍施工现场情况，乙方必须按《建设贯彻质量管理条例》及相关规定，建立健全质量管理体系，建立质量记录，接受甲方审查，乙方应按技术交底组织施工并遵守甲方施工现场的有关规定。

　　2、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，严格按现行施工验收规范、标准及质量体系文件规定组织施工，服从甲方领导和质量管理人员的监督和检查，配备持证(国家认证)的专职质量员，并根据工程特点，制定完善的施工方案和质量控制措施。

　　3、进入施工现场前，乙方必须对施工人员进行质量教育和技术交底，并制定质量计划和作业指导书，报甲方项目部质量部门备案。

　　4、每道工序必须进行“三检制”;自检合格后，报甲方验收，并按规定向项目部填报质量计量周报、月报表。

　　5、特殊工种必须持证上岗，并将持证上岗人员登记册及证书复印件报项目部门备查。

　　6、乙方施工质量不符合合同及标准规范要求时，应由乙方承担责任，按甲方整改通知要求限期进行返工、返修至合格，并赔偿由此造成的一切损失，甲方质量监督部门可根据《建筑工程质量奖罚制度》规定进行分析处罚。

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

工程质量检测委托合同 篇7

　　工程质量缺陷补充协议

　　甲方：XX市建筑安装工程公司

　　乙方：XX市汽车销售服务有限公司

　　XX市汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程由甲方承建，施工过程中乙方同意甲方与肥城市盛业建筑安装工程有限公司合作完成钢结构工程部分。现甲乙双方关于该工程存在的质量缺陷，达成协议如下：

　　1、现经山东剑威工程建设监理有限公司第七分公司出具的监理工程师通知单提示该工程中的1#、2#、3#存在质量缺陷如下：

　　（1）有的墙板、顶板安装、打胶，个别部位不符合规范要求；

　　（2）门窗、女儿墙个别部位安装不符合规范要求；

　　（3）所有采光板未按照设计图纸、图集施工；

　　（4）屋檐安装不符合规范要求。

　　双方认可以上质量缺陷属于未按图纸施工的所有质量问题，均非地基工程或主体结构质量问题，该工程再无其他质量缺陷。

　　2、双方协商扣除甲方工程款中的26万元作为肥城市成润汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程所有质量缺陷的全部赔偿金，甲方对本工程不再承担任何维修义务和赔偿责任。

　　3、乙方根据具体情况自行安排维修，不得以其他任何理由向甲方提出索赔请求。因乙方怠于维修造成质量缺陷扩大及产生的损失，不得向甲方索赔。

　　4、本协议与双方原签订的建设工程施工合同及质量保修书冲突之处，优先适用本协议。

　　5、本协议自签章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

　　年    月    日                  年     月    日

工程质量检测委托合同 篇8

　　发包人:__________

　　承包人:__________

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_ __ 签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____ 。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5_年;

　　3.装修工程为 2 年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年;

　　5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为XX年;

　　7.其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　5. 因用户擅自改变使用功能， 危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项

　　本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：__________ 承包人 (公章)：__________ 

　　法定代表人(签字)：__________  法定代表人(签字)：__________ 

　　___年___月___日 

工程质量检测委托合同 篇9

　　甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下工程质量检测合同：

　　检测项目

　　1、静载试验(承载力)

　　2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任

　　双方责任

　　1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。

　　2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。

　　3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。

　　二、工程质量检测

　　1、管理部门

　　国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。

　　省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

　　市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。

　　2、检测机构

　　检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。

　　专项检测机构根据检测项目又分为：_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。

　　3、资质要求

　　根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析，检测机构资质的要求包括以下3点：

　　专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件： _

　　(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币;

　　(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;

　　(三)有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人;

　　(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用;

　　(五)有健全的技术管理和质量保证体系。

　　4、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

　　(一)地基基础工程检测类

　　专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

　　(二)主体结构工程检测类

　　专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

　　(三)建筑幕墙工程检测类

　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程质量检测委托合同 篇10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

　　经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

　　(一)、乙方质量责任：

　　1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

　　2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

　　3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

　　5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

　　6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

　　7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

　　8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

　　9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

　　(二)、甲方质量责任：

　　1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

　　2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

　　3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

　　4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

　　5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。

　　6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。

　　(三)、质量管理的组织和制度：

　　1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。

　　2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。

　　3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。

　　4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量; 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。

　　5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。

　　(四)、质量宣传教育：

　　1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。

　　2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。

　　(五)、其它事宜：

　　1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。

　　2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。

　　3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。

　　4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。

　　5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。

　　本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程质量检测委托合同 篇11

　　为保证综合服务楼在合理使用年限内正常使用， 南通竑成建安公司向工程业主海门市悦来殡仪馆 ，在工程质量保修期内作以下承诺：

　　质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　保修期限如下：

　　1 地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。

　　2 屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。

　　3 电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

　　4 装修工程为2年。

　　三质量保修责任

　　1 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2 发生须警急抢修事故(如上水跑水)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用有发包人承担。

　　3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

　　4 除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务，还应支付保修金。工程质量保修金为支付保修金项目工程价款的3%。

　　5 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　四其它

　　因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　发包人：

　　承包人：

　　年 月日

工程质量检测委托合同 篇12

　　工 程 名 称：

　　施 工 地 点：

　　工程计划工期： 

　　施 工 单 位：

　　为严格工程的安全、质量、进度、造价的管理，对施工过程进行全过程监督，严把工程质量关，保证建设单位和施工单位双方的权利和义务，特制定以下条款，施工单位要严格遵照执行。

　　一、工程开工前必须办理开工报告、工程施工安全技术措施，经生产部、安监部、中心分管领导同意并报经理批准后方可开工。

　　二、工程施工中严格按安全技术措施中的要求搞好现场的安全工作，若出现不按措施进行施工的，建设单位现场负责人有权立即停止施工，限期整改，经有关人员现场检查直至合格后，方可复工。

　　三、特殊工种操作人员必须持相关单位颁发的有效证件持证上岗。

　　四、进入水池、泵房等五管要害部位，须持有中心开具的介绍信。(介绍信要注明进入事由、进入人员姓名及省份证号、现场负责人姓名及联系方式)

　　五、工程施工中存在废旧物资回收时，由施工单位负责回收，并如数交回建设单位，中心物资供应部负责统一回收。施工单位不得随意处置。

　　六、施工方现场安全负责人有责任对施工现场的安全进行把关，发现隐患立即整改。

　　七、队组工地代表有权对施工过程中存在的安全质量问题，应及时要求施工单位限期整改，否则有权停止其施工。造成的一切后果由施工单位自行承担。

　　八、以上事宜由双方认可后，签字盖章生效。

　　施 工 单 位： 建 设 单 位：

　　现场施工负责人： 工地代表：

　　联系方式 联系方式：

　　签订时间： 年 月 日

工程质量检测委托合同 篇13

　　甲方:上海______置地有限公司

　　乙方:上海______建筑工程有限公司

　　甲、乙双方于______年______月______日签订了关于上海______大厦项目的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》,为了保证工程在合理期限内正常使用,维护建筑工程所有者和使用者的合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。乙方在工程质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。

　　一、保修范围及内容

　　乙方承包的全部工程范围。包括:地基基础工程,主体工程,地下防水工程,屋面防水工程,有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程,装饰装修工程,排水工程,电气工程,设备安装工程等。

　　二、工程质量缺陷保修期

　　工程质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。本工程的质量缺陷保修期如下:

　　1、地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程为五年;

　　3、电气工程、排水工程、设备安装工程及装饰装修工程为二年。

　　三、质量保修责任

　　1、由于使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本协议保修范围。

　　2、在保修期内,发生需紧急抢修的质量问题,乙方应遵循先处理后划分责任的原则。

　　3、在保修期内,因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金。

　　4、在保修期内,乙方应设专人负责维修工作,乙方负责维修的人员必须随时与甲方保持联系。当出现质量问题时,如果甲方与乙方无法联系或乙方接到通知后未按甲方要求时间到达现场,甲方则安排其它人员维修,发生的工程量及费用由甲方、物业、监理、及维修人员共同确定,费用从乙方保修金中扣除,乙方应无条件认可此项费用并承担因此带来的其它损失。

　　5、甲方分包工程与乙方承包的工程交接部位出现质量问题,乙方必须到场协助处理,分清责任后,由责任方负责维修,否则,甲方认为属乙方责任,由乙方承担维修责任。

　　四、质量保修金

　　本工程的工程质量保修金为工程结算总价款的5%。

　　五、保修金的结算与支付

　　1、保修时间满二年,付至保修金总额的______%;保修时间满五年,付至保修金总额的100%。

　　2、甲方支付保修金时,扣除以下费用:

　　(1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求,甲方安排人员维修所发生的费用;

　　(2)乙方因维修问题产生的违约金;

　　(3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金;

　　3、保修时间在二年至五年内,凡属乙方施工质量问题,乙方都应负责保修.

　　4、保修金在结算时不计利息。

　　六、保修细则

　　1、凡属乙方保修范围内的工程出现质量问题,甲方通知乙方维修。乙方到达前,需要紧急处理的,甲方可采取适当措施,因此而产生的费用由乙方承担。

　　2、维修时间要求:

　　(1)渗水、漏水、排水、供电设施及线路等出现质量问题影响用户正常生活情况下,乙方须在3小时内赶到现场,6小时完成维修或采取可靠的应急措施。

　　(2)发生紧急抢修事故的,乙方应当在接到通知后,立即到达事故现场抢修。

　　(3)一般情况下,乙方须在甲方通知后12小时内到达现场,于到达现场2日内完成维修,工程量较大,2日内不能完成维修的,甲、乙双方确定维修时间。

　　(4)一般情况下,甲方电话通知乙方维修,乙方到达现场后,甲方将书面通知给乙方,乙方维修合格后,在甲方(或物业)的维修记录上签字,若甲方与乙方无法联系或乙方接到电话通知后没在规定时间内到达现场,甲方将维修通知单送达乙方单位。

　　(5)维修项目完成后,必须经用户、甲方(或物业)验收签字后确认。

　　(6)乙方未按甲方规定的时间到达维修现场维修,须按20__元/次向甲方交纳违约金。

　　3、维修质量:

　　(1)屋面、卫生间、外墙渗漏每发现一处,乙方需向甲方支付违约金3000元。

　　(2)同一部位乙方维修两次仍未解决问题,乙方需向甲方支付违约金:屋面、卫生间、外墙渗漏为10000元;其它分项工程为20__元;且甲方有权另行安排人员维修,由此而产生的一切费用均由乙方承担。

　　(3)维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净。

　　(4)对于涉及结构安全的质量问题,应立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施,由设计单位提出维修方案,乙方实施维修。

　　4、甲供材料/设备出现质量问题及对用户造成损失,经调查属实,由甲方向供货商索赔,乙方负责更换或安装。

　　5、乙方维修人员应按甲方或物业制定的维修程序进行维修,服从甲方、物业管理,服从监理和用户的监督。做到安全、文明施工。当与用户发生争议时,立即请甲方或物业协调,严禁与用户争执、吵架,否则按500元/人、次向甲方支付违约金。

　　6、乙方在维修过程中,甲方或物业给予必要的配合和协调。

　　7、在保修期内,乙方必须设维修负责人和专业人员负责维修工作。当乙方维修负责人或联系方式更换时,应立即通知甲方。

　　乙方维修负责人:______,联系电话:______。

　　七、违约责任

　　1、在本协议有效期内,双方必须严格遵守协议约定,否则由违约方承担责任和损失。

　　2、甲方未按协议规定返还保修金的,乙方有权要求甲方逾期付款的利息。

　　八、本协议未尽事宜,可由双方协商解决。

　　九、因甲、乙双方履行协议产生纠纷的,可以采取协商解决或调解,调解不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程质量检测委托合同 篇14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　1、协议内容： 经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

　　2、资料总费用： 资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元 大写：______________元整

　　3、付款方式： 首付资料费______________万元 ，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

　　4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料

　　5、乙方责任：

　　(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助 甲方办理完成资料验收。

　　(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现 的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔 偿。

　　6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。 天内完成，交付甲方进行资料验收。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲 方： ______________委托人：______________

　　乙 方：______________委托人：______________

　　___________年___________月_________日

工程质量检测委托合同 篇15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了强化________________内各类工程项目施工质量管理，构建合理高效的管理联动机制和程序体系，及时有效地掌握查明在建工程质量动态，提高检测工作质量，使检测工作成为提升工程质量监管水平的有力支撑和重要保证，减少乃至杜绝工程施工中存在的各类质量隐患，扎实推进工程质量稳步提升。双方协商一致，签订工程质量(地基基础、桩基工程、建筑幕墙和门窗、钢结构)检测合作协议，明确双方的责任义务，保证检测工作顺利开展。

　　第一条、甲方承担的义务

　　1、负责辖区内在建工程的监管，确保辖区内工程项目的检测工作按规定开展;

　　2、督促协调建设、施工单位在开工前及时办理检测委托手续，按照有关规定和技术要

　　求及时做好送检和抽检工作，保证各项技术保证资料齐全;

　　3、做好必要的协调联系工作，配合乙方搞好项目检测，保证检测业务工作顺利开展;

　　第二条、乙方承担的义务

　　1、接受________________内工程项目的委托检验工作，承担质量检测任务;

　　2、保证现场各项工作严格遵守安全、技术、质量要求;

　　3、完成检测工作后及时出具检测报告，确保检测结果的真实性、准确性并及时反馈有关信息;

　　4、建设单位付清检测费后，________________将按检测费合同额一定比例(地基基础和桩基工程部分按检测费合同额20%，建筑幕墙和门窗部分按检测费50%，钢结构检测部分按检测费40%)支付________________作为合作工作经费，支付方式和时间双方协商确定。

　　第三条：未尽事宜可由双方协商，以补充条款或变更书等形式进行补充约定或变更。

　　第四条：本协议一式份，协议双方签字盖章后生效，至双方完成约定事项后终止。

　　甲方：________________(签章) 乙方：________________(签章)

　　经办人：________________经办人：________________

　　电话：________________电话：________________

　　签订日期：________年________月________日

工程质量检测委托合同 篇16

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：_________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：________________

　　二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_________________

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_______________年;

　　3、装修工程为_______________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______________年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：_________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_________________本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：_________________承包人(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年_____________月_____________日